工程协议书(推荐6篇)
工程协议书 篇一
工程协议书的重要性及内容要点
工程协议书是一种具有法律效力的文件,用于明确工程项目各方之间的权利和义务,以确保项目的顺利进行。它在工程项目中起到了至关重要的作用,有助于减少纠纷和风险,并确保项目按时、按质、按量完成。下面将介绍工程协议书的重要性以及其中的内容要点。
首先,工程协议书能够明确项目各方之间的权利和义务。在工程项目中,涉及到多个合作方,包括业主、承包商、设计师等。工程协议书可以明确每个合作方的责任和义务,确保各方都清楚自己的角色和承担的责任,从而减少合作中的摩擦和纠纷。
其次,工程协议书还能够规定项目的进度和质量要求。在工程项目中,时间和质量都是非常重要的因素。工程协议书可以明确项目的开始和结束日期,以及各个阶段的完成时间。同时,它也可以规定项目的质量要求,确保项目的建设符合相应的标准,从而提高工程的质量和可持续性。
另外,工程协议书还可以规定项目的费用和支付方式。在工程项目中,费用的支付是一个重要的问题。工程协议书可以明确项目的总预算和各个阶段的付款方式,以及如何处理额外费用和变更订单等情况。这样可以避免因费用问题引发的争议和纠纷,确保项目的正常进行。
最后,工程协议书还可以规定项目的风险和保险责任。在工程项目中,存在各种风险,如自然灾害、意外事故等。工程协议书可以明确各方在不同情况下的责任和保险责任,从而降低项目的风险和损失。
总之,工程协议书在工程项目中起到了非常重要的作用。它能够明确项目各方的权利和义务,规定项目的进度和质量要求,规定项目的费用和支付方式,以及规定项目的风险和保险责任。通过签订工程协议书,可以确保项目的顺利进行,并减少合作中的纠纷和风险。因此,工程项目中签订工程协议书是非常必要的。
工程协议书 篇二
工程协议书的编写要点及注意事项
工程协议书是一份重要的文件,用于明确工程项目各方之间的权利和义务。为了确保工程协议书的有效性和合法性,以下是一些编写工程协议书的要点和注意事项。
首先,工程协议书应包含明确的项目描述和目标。在工程协议书中,应具体描述工程项目的性质、规模、地点等基本信息,并明确项目的目标和要求。这有助于各方对项目的理解和认同,从而减少合作中的歧义和纠纷。
其次,工程协议书应明确各方的权利和义务。在工程协议书中,应明确每个合作方的责任和义务,包括业主、承包商、设计师等。这些责任和义务应具体而明确,以避免合作中的争议和误解。此外,合作方应在工程协议书中约定解决争议的方式,如仲裁或法院诉讼等。
另外,工程协议书应规定项目的进度和质量要求。在工程项目中,时间和质量都是非常重要的因素。因此,工程协议书应明确项目的开始和结束日期,以及各个阶段的完成时间。同时,它应规定项目的质量要求,确保项目的建设符合相应的标准。
此外,工程协议书还应规定项目的费用和支付方式。在工程项目中,费用的支付是一个重要的问题。工程协议书应明确项目的总预算和各个阶段的付款方式,以及如何处理额外费用和变更订单等情况。此外,工程协议书还应注明付款的时间和方式,以确保项目的正常进行。
最后,工程协议书应规定项目的风险和保险责任。在工程项目中,存在各种风险,如自然灾害、意外事故等。因此,工程协议书应明确各方在不同情况下的责任和保险责任,以降低项目的风险和损失。
总之,编写工程协议书时应注意明确项目的描述和目标,明确各方的权利和义务,规定项目的进度和质量要求,规定项目的费用和支付方式,以及规定项目的风险和保险责任。通过遵循这些要点和注意事项,可以确保工程协议书的有效性和合法性,从而保障工程项目的顺利进行。
工程协议书 篇三
甲方:*************************
乙方:*************************
项目:*************************
为了加强施工现场的安全施工管理,深入贯彻"安全第一,预防为主"安全生产方针,保证职工在施工中的人身安全和健康,确保施工生产顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产管理规定》,经甲乙双方平等协商、意见一致,现双方自愿签订如下安全生产协议:
第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
第二条:甲乙双方必须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》的各项安全管理制度。
第三条:甲方承担的安全责任、权利;
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
第四条:乙方的责任、权利;
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场施工的行为完全负责,乙方施工人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
第五条:乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到:
(一)高空悬空作业必须系好安全带;
(二)班前不得喝酒,在禁止吸烟的区域不得吸烟;
(三)现场内不得赤脚,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;
(四)未经甲方施工负责人批准,不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;
(五)不得私自乱接乱拉电线,保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电安全;
(六)不得在施工现场烧火;
(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料,堆放时不得超过支撑限重的70%;
(八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;
(九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;
(十)使用电动工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;
(十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程;
(十二)不应疲劳作业,不得在操作面上及楼层上睡觉。
第六条:违约处罚
(一)发生重伤和死亡事故,应由甲方主管部门牵头,双方参加,组成事故调查组,查清事故原因,分清事故责任,提出对事故的处理意见,并按有关规定及时向有关政府主管部门报关;
(二)由于乙方没有尽到自身安全责任,造成重大安全事故,主要和相关责任者已触及刑律的,报检察院或劳动监督部门处理;
(三)乙方施工人员违章违纪作业造成安全事故的,乙方负全部责任,并由乙方事故责任者承担造成的经济损失。
第七条:本协议自签订之日起生效,工程完工终止。一式三份,甲乙双方各一份,监理一份。
甲方:*************************(签章)
甲方负责人(签章):
年 月 日
乙方:*************************(签章)
乙方负责人(签章)
年 月 日
工程协议书 篇四
施工协议书
发包人(全称):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
承包人(全称):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
1、工程概况
工程名称:xxxx修建工程
工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工程内容:大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修
2、合同工期
开工日期:20xx年5月15日
竣工日期:20xx年10月15日
合同工期总日历天数:天。
3、质量标准
工程质量标准:合格
4、暂定合同价款
金额(大写):贰佰壹拾万元(人民币)
¥:8300000元
5、双方一般权利和义务
(1)发包人工作
l施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地,承包人须在该通知上注明的日期按时接收,并在接收工地后立刻展开有关工作。
l将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外。
l施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:工程开工前。
l工程地质和地下管线资料的提供时间:工程开工前。
l由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:工程开工前。
l水准点与座标控制点交验要求:发包人以书面形式交验,并于交付施工现场时,在现场实际交验。
l图纸会审和设计交底时间:另行议定。
l协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:施工过程中,如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容,承包人应提出具体保护措施方案,由发包人征得当地文物管理部门同意后,由承包人实施,所需费用由承包人提出预算,发包人同意后支付。
(2)承包人工作:
l日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上,并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。
l对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任,并须保障发包人免负该等责任,除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任,并须保障发包人免负该等责任,惟有关损坏必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。
l承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜,承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等,一概不被接纳。
l在工程进行期间,每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等,使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。
l承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。
6、进度计划
承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前7日
工程师确认的时间:收到后7日
7、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位:基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工,发包人可以要求再检验,发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用,亦不会给予任何工期延长,所需费用由承包人负担。
8、工程款(进度款)支付
承包合同签订后7天内,发包人向承包人支付合同金额30%的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请,发包人按照监理单位审核确定的进度款的80%支付给承包人,当工程款支付至总款项的80%时停止支付。
其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的5%作为保修金外,其余一次性支付给承包人,保修金在保修期满后一个月内支付。
9、竣工结算
工程竣工验收报告经发包人认可后30天内,承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料;发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实,给予确认并办理结算。
根据工程性质,合同总价为暂估价,双方协商结算据实调整,承包方依据北京市建筑工程预算定额(20xx)及北京市房屋修缮工程预算定额(20xx)及其他相关定额编制结算书。
结算书编制主要依据如下:
①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图;
②发包方签认的变更洽商;
③相关补充协议及补充资料;
④发包方及监理确认的认价单;
⑤北京市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件;
10、竣工验收
(1)承包人提供竣工图的约定:3套竣工图
由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程价款不能结算时,发包人不承担逾期支付工程款的违约责任,此时,承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。
(2)承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有,并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地(依约进行修改的除外)。
11、保修
承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定,对整个工程承担保修责任;除非合同中另有约定,保修的费用由承包人承担。
12、争议
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第一种方式解决。
(1)提交北京仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
工程协议书 篇五
甲方:
乙方:
xxx桥工程人工及小件预制部分项目承包给乙方,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以供甲、乙双方共同遵守。
第一部分 工程项目简介
后附工程项目清单报价《xxx桥报价表》
第二部分 承包方式、承包工作内容、承包总价、预付款、最终结算支付方式、工期要求
1、承包方式:
双方确定承包方式为包工不包料,固定总价一次性包死形式(除工程量增加或减少;其他不作调整)。
2、承包工作内容:
图纸和工程量清单表述的所有工作内容(此项详见附后的《xxx桥报价表》)。
3、承包总价:
承包总价:固定总价xxx(¥xxx元)。除工程量变更签证外,总价不作调整。(签订合同签乙方必须提供xxx元的《xxx报价表》一份,作为合同附件)
4、预付款:
无预付款
5、最终结算支付:
最终结算数量以经甲方签认的本合同项目的实际完成数量为依据;以乙方合同清单报价的项目单价为计算工程价款的依据,工程结束验收合格后支付工程款的100%。
6 工期要求:
按甲方要求实施。
第三部分 甲乙双方责任和义务
1、甲方责任和义务
(1)甲方负责提供施工图纸、必要的测量放样服务、技术指导,最大限度的保证工程顺利实施
(2)甲方负责承担桩基检测及试验检测的费用。
(3)甲方协助乙方提供施工用电接口,其它产生的费用乙方承担。
2、乙方责任和义务
乙方必须对本工程项目负责,严格按照要求,精心组织科学施工,以达到业主要求的工程质量验收标准。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字之日生效,至付清工程款后合同终止。
甲方法定代表人(公章) 乙方法定代表人(公章)
签订日期: 年 月日 签订日期: 年月 日
工程协议书 篇六
甲方:_____________有限公司
法定代表人:
联系方式:
乙方:
身份证号码:
联系方式:
乙方受聘担任甲方研发工程师职务,进行检验检测设备的研发,甲乙双方根据有关规定,就公司技术秘密保护达成如下协议。
一、保密内容和范围
乙方参与/主持涉及与甲方有关的研究、发明、技术、资料等成果及信息,包括但不限于自行研发的硬件、软件、计划、进度、情况及相关内容。
乙方受聘为甲方工作服务而接触到的各种资讯,均为甲方所有,但乙方能举证非属甲方所有的不在此内。
二、协议期限
劳动合同解除或终止后的_______年内不使用甲方的成果,不参加/协助甲方的竞争/潜在竞争对手的研究,也不得自行从事同类产品的开发研究。
三、双方的权利和义务
1、甲方的权利与义务
甲方为乙方提供良好的科研资源和环境,提供提供良好的应用和生产条件,为研发创造有利条件。
支付乙方应得的报酬,为乙方提供应有的社会福利。
乙方取得重大贡献时给予一定的经济奖励。
2、乙方的权利与义务
(1)乙方必须按甲方的要求从事项目的研究开发,并将研究开发的所有资料交甲方保存。
(2)乙方必须严格遵守甲方的保密制度,防止泄漏甲方的技术秘密。
(3)未经甲方书面同意,乙方不得以泄漏、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他方但甲方承诺有保密义务的技术秘密或者
其他商业秘密信息,也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。
(4)未经甲方书面同意,乙方不得接受与甲方存在竞争或合作关系的第三方以及甲方客户或潜在客户的聘用(包括兼职和协作、协助)。
(5)乙方在为甲方履行职务期间,不得擅自使用任何属于他方的技术秘密或其他商业秘密,亦不得擅自实施可能侵犯他方知识产权的行为。若由此导致甲方遭受第三方侵权指控时,乙方将承担甲方为应诉而支付的一切费用,同时甲方如需因此而承担侵权赔偿责任的,甲方有权向乙方追偿。上述应诉费用和侵权赔偿费用可以从乙方的薪酬总额中扣除。
四、乙方离职后的竞业禁止义务
1、无论因何种原因从甲方离职,乙方应立即向甲方移交所有自己掌握的,包含有职务开发中技术秘密和商业秘密的所有文件、记录、信息、资料、器具、数据、笔记、报告、计划、目录、来往信函、说明、图样、蓝图及纲要(包括但不限于上述内容之任何形式之复制品),并办妥有关手续,所有记录均为甲方绝对的财产,乙方将保证有关信息不外泄,不得以任何形式留存甲方有关的商业秘密信息,也不得将其以任何方式再现、复制或传递给任何人。
五、违约责任
1、乙方若违反此协议,甲方有权无条件解除聘用合同,并取消收回有关待遇。
2、乙方若部分违反此协议,并给甲方造成一定的经济损失,甲方将视情节轻重给以乙方一定数额的罚款。
3、乙方若违反此协议,并给甲方造成重大经济损失,应赔偿甲方所受全部损失。
4、对以上违约责任的执行,超过法律法规和双方权限的,双方可申请仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。
六、争议解决
1、因履行本协议发生的劳动争议,双方应以协商为主,如果无法协商解决,则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
2、任何一方不服仲裁的,可向______________人民法院提起诉讼。
七、其他
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
法定代表人签名:
_______年___月___日
乙方(签名):
身份证号:
_______年___月___日